第一篇：工程合同管理考试试卷四
工程合同管理考试试卷
（四）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列是承包商的主要合同关系有（B）。
A.勘察合同B.加工合同C.监理合同D.设计合同 2.FIDIC土木工程施工合同类型是（A）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目标不包括（D）
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.技术控制
4.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
5.一般情况下，由招标人有权(A)。
A.确定中标人B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人
6.分包商与下列各方是合同关系的是（B）。
A.发包方B.承包方C.监理单位D.设计单位
7.在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是(A)。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消
8.按索赔的合同起因分类的是(A)。
A.合同错误索赔B.总索赔
C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔
9．建设工程合同的最基本要素是（A）。
A．标的 B．承包人和发包人C．时间 D．地点
10.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为（C）。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
11.建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是(A)。
A.确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
12.投标文件的核心组成部分是（B）。
A．招标文件B.投标书C.标底D.标价
13．以下关于索赔的说法不正确的是（C）。
A．索赔是相互的B．索赔是双向的C．发包人不可以向承包人索赔
D．承包人可以向发包人索赔
14.合同履行中的情势变更原则实质上是按（D）。
A．实际履行原则履行合同的延伸
B．全面履行原则履行合同的延伸
C．协作履行原则履行合同的延伸
D.诚实信用履行原则履行合同的延伸
15.合同分析的要求不包括（D）。
A．准确客观
B．简明清晰
C．协调一致
D．战略长远
16.工程质量达不到约定的质量标准，则承担违约责任的是（C）。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
17.依据施工合同示范文本规定，索赔意向通知书发出后的28天内，承包人应向工程师递交(C)。
A．现场同期记录B．索赔意向通知
C．索赔报告书D．索赔证据
18．工程变更的内容包括（B）
A． 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B． 删减任何工作
C． 增减合同中约定的工程量
D． 改变有关工程的施工时间和顺序；
19.业主与施工承包商签订的合同为（C）。
A.勘察合同B.销售合同C.工程施工合同D.监理合同
20．不能预见、不能避免并不能克服的客观情况称为（C）。
A.暂定项目B.合同风险
C.不可抗力D.环境风险
21.工程合同信息在全生命周期中不是静态的，随着项目的进展不断更新，体现了工程项目信息管理的(B)。
A.前瞻性B.动态性C.系统性D.预测性
22．工程担保的措施属于工程合同风险对策的（B）。
A． 经济措施
B． 合同措施
C． 技术措施
D． 组织措施
23．通常认为调停的方法有评估法和（B）。
A． 和解法
B． 促进法
C． 逼近法
D． 市场法
24．工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和（D）。
A.战略性的合同问题B.目标性的合同问题
C.系统性的合同问题D.方向性的合同问题
25．下列不是一揽子承包的特点有（D）
A.减少业主面对的承包商的数量
B.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统
C.对于业主项目的责任体系是完备的D.业主可以分阶段招标
26．建设工程合同属于（C）。
A.实践合同
B.非要式合同
C.诺成合同
D.无偿合同
27．招投标过程中，招标公告是(B)。
A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺
28．施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式不包括(C)。
A.支付违约金B.赔偿损失
C.顺延工期D.继续履行
E.采取补救措施
29．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约责任原因为(B)。
A.不可抗力B.承包方的不合理的进度计划 C.设计变更D.工程师错误的指令
30．招标标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.竣工决算价格
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．业主的风险管理包括（ABCD）。
A．风险预防
B．风险降低
C．风险转移
D．风险自留
E．共享利益
32.项目合同体系管理中注意做好（ABCDE）。
A.B.C.D.E.工程和工作内容的完整性的协调 价格上的协调 时间上的协调 合同管理组织的协调 技术上的协调
33.合同总体策划对工程项目顺利实施的重大作用体现在（BCDE）。
A.促进甲乙双方和谐相处
B.决定着项目的组织结构及管理体制
C.起草招标文件和合同文件的依据
D.摆正工程过程中各方面的重大关系
E.合同是实施项目的手段
34.施工合同属于（BCDE）。
A.单务合同B.双务合同C.诺成合同D.实践合同E.有偿合同
35.联营合同的基本原则是（BCE）。
A.互相忠诚
B.互相信任
C.互相帮助
D.共同承担风险
E.共享利益
36．工程合同谈判的策略与技巧有（ABDE）。
A.合理分配谈判时间，始终注意抓主要的实质性的问题
B.高起点战略C.避虚就实D.合理充分地分配谈判角色
E.充分发挥专家的作用
37．编制投标文件应注意的问题有(ABCDE)。
A.全面分析和正确理解招标文件B.全面进行建设工程项目环境条件调查
C.重视工程合同风险管理D.投标文件的补充、修改或撤回E.有效避免废标
38．合同交底主要内容一般包括（ABCDE）。
A.工程概况B.合同工作范围C.合同关系及各方权利义务责任D.合同工期控制总目标及阶段控制总目标、关键线路E.合同质量控制目标及相应标准、验收程序
39．工程师预防和减少索赔的措施有（ABCD）。
A.正确理解合同规定
B.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
C.尽量为承包人提供力所能及的帮助
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.坚决拒绝承包商的第一次索赔
40．DRB（ispute Review Board一纠纷审议委员会）的优点有（ABCD）。
A．DRB委员可以在项目开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题
B．DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见
C．DRB 委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受
D．由于DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力
E．DRB费用较高
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.成本加酬金合同：工程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中，业主承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。
42.招标 :是指招标人（买方）发出招标通知，向特定的投标人（卖方）发出投标邀请的行为。
43.保留金 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。
44.工程分包：指承包人根据工程合同约定或发包人同意，将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。
45.合同外索赔：引起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定，索赔的依据需要扩到相关法律法规等。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.合同管理应遵循哪些基本原则?
（1）合同权威性原则
（2）合同自由性原则
（3）合同合法性原则
（4）诚实信用原则
（5）公平合理原则
47.在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响？他会带来什么问题？
答：业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间；
业主必须负责各承包商之间的协调，对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任；业主控制和管理比较细，对中间环节做出决策，必须具备较强的项目管理能力；直接管理的承包商数量多，管理跨度大，容易造成协调难，造成混乱和失控现象，管理费增加，最终导致总成本增加。业主可以分阶段招标，通过协调和项目管理加强对工程的干预，承包商之间、专业工程施工之间存在制约关系。项目的计划和设计必须周全、准确、细致，否则极易造成项目实施中的混乱状态。
48.工程合同风险对策包括哪些？
经济措施；合同措施；工程保险；技术和组织的措施；加强索赔；采取合作措施。
49.投标文件文件有哪些内容组成?
．投标文件一般由下列内容组成：
1、投标函；
2、投标函附录；
3、投标保证金；
4、法定代表人资格证明书；
5、授权委托书；
6、具有标价的工程量清单与报价表；
7、建设工程项目施工方案及施工进度计划表
8、辅助资料表；
50.在哪些情况下中标无效？
．招标代理机构泄密或恶意串通；招标人泄漏招标情况或标底；招标人在定标签与投标人进行实质性谈判；招标认为法确定中标人；投标人串标或行贿；投标人弄虚作假骗取中标。
51.工程合同争议的特点哪些？
引发合同争议的因素多；争议金额大；责任认定复杂；争议持续时间长
第二篇：工程合同管理考试试卷二
工程合同管理考试试卷
（二）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1.下列不是业主的主要合同关系有（D）。
A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同
2.最典型的合同类型是（B）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同
3.业主与承包商之间的关系是（B）。
A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系
4.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在(B)。
A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地
C.货币存放地D.货币使用地
5.现阶段最值得推行的工程合同担保是（C）。
A.保证B.抵押 C.银行保证 D.定金
6．建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由（C）。
A.监理单位自行完成B.业主自行完成C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是（B）。
A．合同评价B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更
8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(D)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定
9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由（C）。
A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责
10．工期索赔分析的重点是（A）。
A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误
C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误
11．工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
12．当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了（B）。
A．实际履行原则B．全面履行原则C．协作履行原则 D.情势变更原则
13.在开标前保密,衡量或择优选择投标人的依据是（C）。
A．招标文件B.投标文件C.标底D.标价
14．订立合同过程中，要约邀请是(A)。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标
15．确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题是（C）。
A.合同订立B.招投标C.工程合同总体策划D.合同实施
16．对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为（C）。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
17．组织评标委员会评标，择优选择中标人的是（B）。
A.投标人B.招标人C.招标代理机构D.政府主管部门
18．承包商将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主，应在索赔事件发生后的（D）。
A.7天内B.14天内C.10天内D.28天内
19．工程合同体系的主干为（C）。
A.勘察合同B.销售合同C.施工合同D.监理合同
20.合同总体策划反映工程项目的实施战略和（C）。
A．全局战略B．系统战略C．企业战略D．经营战略
21．合同中以及由合同引起的不确定性是（B）。
A.管理过程风险B.合同风险C.实施控制风险D.预测风险
22.合同进度、质量、费用等动态数据属于(C)。
A.合同前期信息B.合同原始信息
C.合同跟踪信息D.合同变更信息
23.承包商采取多方案报价的措施属于工程合同风险对策的（A）。
A． 经济措施B.合同措施C.技术措施D.组织措施
24．中华人民共和国招标投标法规定招标的方式有公开招标和（B）。
A.分阶段招标B.邀请招标C.议标D.两阶段招标
25．风险分配应该按照公平原则和（B）。
A． 合理原则B.效率原则C.适用原则D.目标原则
26．根据各国法律规定，损害赔偿的方法一般有金钱赔偿和（C）。
A.精神赔偿B.返回财产C.恢复原状D.继续履行
27．承包人未取得建设施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同为（C）。
A.效力待定合同B.有效合同C.无效合同D.无法判断
28．承包商在(D)合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金
29．一般合同价格调整的方法有公式法调价和（D）。
A.单价法调价B.综合法调价C.市场法调价 D.文件证据法调价
30．在工程施工过程中，工资和物价上涨属于（A）。
A.外界环境的风险
B.项目组织成员资信的风险
C.工程技术风险
D.管理过程的风险
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．合同总体策划的过程包括（ABCDE）。
A.研究企业战略和项目战略
B.确定合同总体原则和目标
C.分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究
D.对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施
E.准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
32.一揽子承包的特点有(ACE)
A.减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便
B.业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间
C.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费；
D.业主必须负责各承包商之间的协调
E.业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。
33．联营合同的基本原则是（ABCDE）。
A．互相忠诚B.互相信任C.互相帮助D.共同承担风险E.共享利益
34.标底的主要作用包括（ABC）
A． 确定工程合同价格
B． 核实建设工程规模的依据
C． 衡量、评审投标保级和理性的依据和尺度
D． 投标报价的依据
E． 制定标书的可靠信息
35.合同分析的要求有（ABCD）。
A．准确客观B.简明清晰C.协调一致D.全面完整E.战略长远
36．工程变更的内容包括（ABCDE）。
A．任何工作质量或其他特性的变更
B．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
C．删减任何合同约定的工作内容
D．进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务 E．改变原定的施工顺序或时间安排
37.按索赔的依据分类的是(ADE)。
A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.合同外索赔 E.通融性索赔
38.关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（ABCD）。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B.建设工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为
39.建设工程总承包合同的主要条款有（ABCD）。
A．词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务
B．合同履行期限，合同价款，工程质量与验收
C．合同的变更，风险，责任和保险，工程保修
D．对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任
E．合同价款，合同工期开始日期，竣工日期
40.我国建设工程项目施工招标标底主要采用编制方法（BC）。
A．预算单价法B．工料单价法C．综合单价法D．生产指数法E．单位估价法
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.分包合同 : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商，明确分包工程中各自的权利义务的合同。
42.缺陷责任期 :一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期（一般为竣工验收的日期）后一段时期（一般为一年或更长）。
43.联营承包 : 是指两家或两家以上的承包商（最常见的是设计承包商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标，共同承接工程
44.工程担保: 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规定的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
45.固定单价合同: 合同合同单价时固定的，不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.建设工程合同实施分为哪几个方面？？
合同分析；合同控制；合同变更管理；合同信息管理
47.在项目的开始阶段，业主必须就哪些合同问题做出决策？
承发包模式的策划；合同种类和合同条件的选择；合同主要条款和管理模式的策划；工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。
48.在工程项目中有哪些主要的风险？
外界环境风险 ；工程技术和实施方法等方面的风险 ；项目组织成员资信和能力风险 ；管理过程风险。
49.固定总价合同应用的前提是什么？
工程范围必须清楚，工程报价的工程量准确；工程设计细、图纸完整；工程结构、技术简单，风险小，报价方便；投标期相对宽裕。
50.投标文件审查和分析的内容？
投标文件总体审查；报价分析；技术性评审；其他评标因素分析。
51．合同争议的种类有哪些？
合同主体的争议；工程款支付的争议；工程质量的争议；工程分包与转包的争议；设计变更的争议；工期进度和工程量的争议；合同竣工验收的争议；安全事故赔偿的争议；不可抗力的争议；其他争议。
第三篇：工程合同管理学习四
工程合同管理四
一、名词解释
1、合同风险是指合同中的以及由合同引起的不确定性。
2、工程分包是承包人根据工程合同约定或经发包人同意，将其成本范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应资质的承包人承包的法律行为。
3、合同工作分析是在合同总体分析和合同结构分解的基础上，依据合同协议书、合同条件、规范、图纸、工程量表等，确定各项目管理人员及各工程小组的合同工作，以及划分各责任人的合同责任。
4、缺陷责任期一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中著名的缺陷责任期可以出一个时间段开始日期（一般为通过竣工验收的日期）后一段时期（一般为一年或更长）。
5、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
6、索赔是指在经济交易活动中，一方遭受损失时向对方提起的赔偿要求。
7、工期索赔，即承包人向发包人要求延长施工时间，使原定的工程竣工日期顺延一段合理的时间。
8、标底是建设工程项目造价的表现形式之一，它是由招标人自行编制或委托具有编制标底资格和能力的中介机构代理编制，并按规定报经审定的招标的建设工程项目的预期价格。
二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)
1．招标人投标应当符合（D）
A．基本满足招标文件中确定的各项综合评价指标
B．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低
C．满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准
D．能够最大限度满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准
2．建设工程总承包合同一般规定应以（A）作为解决争议的最终方式。
A．仲裁B．调解
C．诉讼D．协商
3．《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（A）责任。
A．一般B．先后
C．连带D．共同
4．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定，招标文件中要求中标人提交履约担保的，中标人应当提供。招标人（D）同时向中标人提供工程款支付担保。
A．无需B．必须
C．可以D．应当
5．按照承包工程计价方式分类，有(A)。
A．单价合同B．单位工程施工承包合同
C．目标合同D．工程管理合同
6．建设工程监理合同的基本条款中不包括(D)。
A．委托人委托监理人监理的工程概况
B．监理业务执行的起止时间
C．委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬
D．监理人的权利
7．评标报告内容不包括(A)。
A．确定评标办法B．开标记录
C．评标标准D．经评审的价格或者评分比较一览表
8．按投标报价的程序，计算投标报价应在(D)。
A．确定投标策略之后B．确定施工方案之前
C．编制投标书后D．确定施工方案之后
9．投标保证金的数额一般为投标价的(A)。
A．2％B．3％C．5％D．10％
10．因图纸或工程量表中的错误而索赔属于(A)。
A.因合同文件引起的索赔
B．有关工程施工方案的索赔
C．关于价款方面的索赔
D．合同外索赔
11．在NEC合同中工程师代表的是(A)。
A．发包人的利益B．发包人和承包人双方的利益
C．承包人的利益D．不代表任何一方的利益
12．由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是(C)。
A.数据库技术B．数据仓库技术
C.基于网络的信息处理平台D．信息处理工作平台
三、多项选择题（每题有两个以上答案是正确的，多选、错选不得分）
1．施工质量控制的总体目标是贯彻执行(CD)正确配置施工生产要素和强制性标准，实现工程项目预期的使用功能和质量标准。
A．工程造价费用构成规定B．标准
C．建设工程质量管理条例D．建筑法
E．工程量清单计价规范
2．下列关于信息管理的说明，正确的是(ACDE)。
A．目前，在项目管理中最薄弱的环节是信息管理
B．信息不属于项目实施的重要资源
C．信息也是项目实施的重要资源之一
D．项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务
E．建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息
3．建设工程索赔的起因包括(ABCD)。
A．发包人不按合同支付工程
B．设计图纸、技术规范错误
C．地震
D．工程环境变化
E．承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡
4．建设工程合同文件的构成包括（ABCE）等。
A．合同协议书B．工程量及价格单
C．合同条件D．招标人须知
E．投标保函
5．禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（CE）中的规定。
A．民法B．担保法
C．建筑法D．反不正当竞争法
E．合同法
6．在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（ABCD）
A．合同资料
B．合同分析资料
C．工程实施中产生的各种资料
D．工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等
E．类似工程施工记录和参考资料
四、简答题
1、工程项目的结构分解对合同体系有哪些影响？
答：工程项目的合同体系是由项目的分解结构和承发包模式决定的。业主在项目初期将工程项目进行结构分解，得到项目分解结构图。工程项目分解结构应是完备的，它应包括工程项目所有的工程活动，这是项目合同策划科学性和完备性的保证。
2、简述承包商投标时应注意的问题。
答：承包商投标时应注意的问题：
1）全面分析和正确理解招标文件
2）全面进行建设工程项目环境条件调查
3）重视工程合同风险管理
4）投标文件的补充、修改或撤回
5）有效避免废标
3、土木工程中对于合同文件解释的惯例都有哪些？
答：土木工程中对于合同文件解释的惯例有：
（1）合同文件优先顺序
1）施工合同协议书；
2）中标通知书；
3）投标书及其附录；
4）施工合同专用条件；
5）施工合同通用条件；
6）标准、规范和其他有关的技术文件；
7）图纸；
8）工程量清单；
9）工程报价单或预算书。
（2）第一语言规则
（3）其他规则
1）具体、详细的规定优先于一般、笼统的规定，详细条款优先于总论。
2）合同专用条款、特殊条款优先于通用条款。
3）文字说明优先于图示说明，工程说明、规范优先于图纸。
4）数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达。
5）手写文件优先于打印文件，打印文件优先于印刷文件。
6）对于总价合同，总价优先于单价；对于单价合同，单价优先于总价。
7）合同中的各种变更文件，如补充协议、备忘录、修正案等，按照时间最近的优先。
4、工程索赔与商务索赔相比有什么特点？
答：与商务索赔相比，工程索赔的特点主要表现在：
1）索赔的前提不同
商务索赔的前提是对方已存在违约行为，且己方的损失是因对方的违约行为造成的。工程索赔的前提则是承包人非自身原因而遭受的损失均可索赔，无论发包人是不是存在已违约行为。
2）索赔的对象不同
商务索赔是双向的，合同当事人的任何一方都可向对方索赔。而工程索赔则单指承包人向发包人提起索赔要求。
5、根据工程合同管理的需要，工程合同信息系统应具有的特点是什么？
答：根据工程合同管理的需要，工程合同信息系统应具有的特点是：
1）工程合同信息管理的生命周期
2）工程合同信息管理是工程项目管理信息系统中的一个组成部分
3）工程合同信息管理涉及各项目参与方
4）工程合同信息管理的动态性
5）工程合同信息管理的“协同性”
6）工程合同信息管理的网络特性
五、案例
1、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定，土方工程采用租赁一台斗容量为1平方米的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件： ①因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；
②基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日~5月22日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
（1）简述工程施工索赔的程序。
（2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
（3）每项事件工期索赔各是多少d？总计工期索赔是多少d？
答:（1）我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的施工索赔程序如下：
1）索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；
2）发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；
3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
（2）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。
事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件3：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。
事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
（3）事件2：索赔工期5d(5月15日~5月19日)
事件3：索赔3d(5月20日~5月22日)
事件4：索赔工期1d（5月23日)
共计索赔工期为：5+3+1=9（d）
2、某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的形式确定了中标单位并签订合同。
1）该工程合同条款中有如下规定：
由于本工程设计为完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用可调价格合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。
2）在施工招标文件中，按工期定额进行计算，该工程工期为570d。但在施工合同中，双方约定：开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月30日，日历天数为591d。问题：
（1）工程合同中业主与施工单位选择可调价格合同形式是否妥当？
（２）本工程合同工期应为多少d？
答：（１）该工程采用可调价合同形式是恰当的，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。
（2）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标是591d。
第四篇：建设工程合同管理考试模拟试卷
支票用来支付定金是否有效
定金给付在时间上要先于主债的履行期，以为定金罚则的适用提供现实基础。无定金的先行给付则无定金功能的实现，也即无预付款性质的产生。定金给付的时间决定定金合同成立的时间。定金是依定金合同、定金交付而设定的。定金合同是定金交付的凭据。定金合同是实践性合同，定金给付为定金合同成立的要件。因而，定金给付即宣告定金合同成立，两者为统一的过程。可见，定金给付与定金合同的关系，关涉到定金合同的成立，进而影响主合同，是定金制度中必须重视的一个问题。
1.定金未交付的后果。双方当事人自愿达成一方给另一方一定数额的金钱或者其他代替物作为定金的协议，该协议非为诺成性合同，须有定金交付始为成立，在定金交付之前该协议不具有法律效力，对双方无强制履行的可能。故付定金方于约定给付定金期限届满未给付定金的，不会构成违约，只能认定定金合同尚未成立而矣。设立定金是合同一方或者双方当事人在订立主合同时为保证自身债权实现的一种期待，因付定金方未给付定金从而导致定金不成立，显然违背当事人的真实意愿，对当事人将产生多样法律后果。
首先看定金未给付对定金合同关系的影响。定金未给付，则定金合同不成立，当事人之间无法形成定金法律关系双方对定金的期待便无法实现，因双方当事人有达成定金合同的合意，使双方处于缔约阶段，产生特定的缔约法律关系。付定金方因自己的原因未能给付定金的，违反了依民法诚实信用原则所负之法定义务，应当依法承担缔约过失责任，赔偿对方因其缔约过失而受有的信赖利益损失。但付定金方因不可归责于其本身之事由未给付定金的，不承担法律责任。因受定金方原因未能给付定金致定金合同未成立的，受定金方应承担缔约过失责任，赔偿对方因此所受损害。
其次，定金未交付还将对主合同产生一定影响。如果当事人特别约定定金为成约定金时，无定金交付则主合同不成立，自无疑问。在无特别约定定金种类时，定金未交付不会影响主合同的成立，定金未交付也不构成违约，主合同应当有效并须履行。但定金未交付使当事人期待的定金担保不能成立，对当事人利益影响甚巨，因无定金担保，所受的风险将大大提高。可见，定金不给付必然会对主合同的法律效力产生一定影响。因而有学者主张，定金不给付将构成默示的预期违约。只要存在定金不给付的事实，不论是故意拒绝或者客观不 能，除非是受定金方的过错，均得认定付定金方构成默示的预期违约。受定金方得请求未付定金方提供充分的履行债务的保证，并可暂时不履行合同。在未给付定金方于合理期限内提出了相应的担保的，受定金方应当履行主合同义务。若未给付定金方在合地期限内未能提供充分担保的，受定金方可以直接请求对方承担违约责任，也可以于主合同履行期限届满以后发生实际违约时再请求权利济。定金不给付产生预期违约的效果，可以弥补定金担保因定金未给付无法发挥担保作用，致债权人面临实际违约危险而无法采取补救措施之不足，避免致受定金方处于极端不利之境地，维护交易的安全。
再次，定金合同在定金未给付时，定金合同不产生法律效力。但在定金给付时间晚于定金合同约定的给付时间的，或者给付的定金数额或定金形态不同于约定的，则未必一定导致定金合同不成立。定金成立，于主合同履行期限届满前均无不可，所以有关定金给付时间的约定，不因定金交付时的变化而影响定金的担保功能，但可使定金的预付款的作用受到削弱。定金担保为定金的主在功能，也是当事人追求的主要目的，牺牲定金的预付款之利益有时也可以接受。定金给付的数额和标的物形态的改变，只要受定金方同意接受，可视为达成新的定金合同。若定金给付不能满足受定金方的要求，受定金方可以拒绝接受，按未交付定金情形处理。
定金合同无效或者被撤销的法律后果。定金给付使定金合同成立，但定金合同成立以后是否有效，尚须依定金的法定有效要件检视之。欠缺法定的有效要件时，定金合同则可能无效或者被撤销，自始失去法律效力，定金无效或者被撤销的情况比较复杂，其法律后果须具体分析。在主合同履行期之前，定金被宣告无效或者被撤销的，定金应当返还，有过错的一方或者双方应承担法律责任。仅有一方有过错的，另一方因定金无效或者被撤销而严重影响其利益的，有权按未给付定金情形处理，可以要求对方重新提供担保，对方在合理期限内未提供充分担保的，按违约处理。在主合同开始履行以后，定金因主合同履行已经返还或者抵作价款，而定金合同被宣告无效，受定金方有过错的，应当支付对方定金利息，付定金方有过错的，无权请求支付利息：此时，因定金合同已经履行，则当事人不再享有撤销权，如果有当事人请求撤销定金的，“则不予支持。因当事人不履行主合同适用定金罚则的，当事人不得请求撤销定金。定金合同被宣告无效的。定金应当返还。但定金合同无效一方有过错的，另一方有权以定金抵作赔偿金。
因此，这种情况，因支付票据无效而导致定金合同无效，另一方无权要求对方履行定金合同。
第五篇：工程合同管理考试试卷一
工程合同管理考试试卷
（一）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列不是业主的主要合同关系有（B）。
A.勘察设计合同B.施工分包合同C.监理合同D.贷款合同
2.最常见的合同类型是（A）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同
3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是(D)。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标
4.分包人必须在合同中约定或经（B）
A.监理单位认可，否则属于非法分包。B.业主认可，否则属于非法分包。
C.总承包商认可，否则属于非法分包。D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。
5.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用(A)。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准
6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为(B)。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化
7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（B）。
A．工程索赔B.工程变更责任分析C.工程变更控制D.工程合同风险分析
8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（A）。
A．实际履行原则B．全面履行原则C．协作履行原则D.情势变更原则
9.公开招标是指（B）。
A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D．有限招标
10.工程标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格
11.建设工程合同实施不包括（D）。
A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同审查管理
13.下列不是合同价款应规定的内容的是（D）。
A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期
14.业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（B）。
A.全包模式B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式D.设计管理承包模式
15.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(B)。
A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据
16.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则(D)。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
17.按索赔的依据分类的是(A)。
A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.总承包商与分包商之间的索赔
18.从工程开始到颁发工程的移交证书为止，对工程的照管负全部责任是（C）。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设计单位
19.合同总体策划的目的是通过合同保证项目（B）。
A.工期的实现B.总目标的实现C.质量目标的实现D.投资目标的实现
20.在国际上，一般情况下，业主都在合同签订后向承包商提供一笔无息开工动员费，成为（A）。
A.预付款B.暂定费C.保留金D.不可预见费
21.应当预见规则体现了损害赔偿的（D）。
A.完全赔偿原则B.诚实信用原则C.全面履行原则D.合理限制原则
22．负责协助业主监督承包商的履约行为，协调业主和承包商之间的关系是（B）。
A.金融机构B.监理单位C.设计单位D.建设行政主管部门
23．业主的项目决策错误属于（C）。
A.项目组织成员风险B.项目组织成员能力风险
C.管理过程风险D.实施控制风险
24．合同类型、商务条款、技术条款等静态数据属于(B)。
A.合同前期信息B.合同原始信息
C.合同跟踪信息D.合同变更信息
25．评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（B），并标明排列顺序。
A．l－2人B．l－3人C．1－4人D．1－5人
26．业主按照合同规定的保留金比例保留承包商的工程款，属于工程合同风险对策的（B）。
A． 经济措施B．合同措施C ．技术措施D．组织措施
27．投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其他评标因素分析和（A）。
A． 报价分析B．商务评审C ．标底评审D．合同评审
28．下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（GM1999—0201）的是（D）。
A．《协议书》B．《通用条款》
C．《专用条款》》D．《建设工程质量管理条例》
29．招标人泄漏招标情况或标底，属于（B）。
A.中标有效B.中标无效
C.正常情况D.根据实际情况，中标效力待定
30．根据当事人履行合同的义务程度，合同履行分为全部履行、部分履行和（C）。
A.实际履行B.情势变更履行
C.不履行D.适当履行
二、多项选择题(本大题共10题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．工程合同中最重要的主体是（ABC）。
A.业主B.监理C.承包商D.设计单位E．政府
32.工程合同管理的目标包括（ABCD）。
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.各方保持良好关系E． 现场控制
33.合同总体策划时，需要调研的资料包括（ACDE）。
A.环境信息B.市场信息C.业主信息 D.承包商信息E．工程方面的信息
34.分专业、分阶段分散平行承包的特点有（ABCDE）。
A．业主有大量的管理工作
B．业主必须负责各承包商之间的协调
C．接管理的承包商数量多
D．业主可以分阶段招标
E．项目的计划和设计必须周全、准确、细致
35.联营合同的特点有（ABDE）。
A.联营合同在性质上区别于承包合同
B.联营合同的基本原则是，各方应有互相忠诚和互相信任的责任，在合同中共担风险，共享利益。
C.联营即为一家人
D.联营合同受总承包合同关系的制约，属于他的一个从合同。
E.由于联营合同风险极大，承包商应争取平等的地位。
36.编制标底应遵循的原则（BDE）。
A一个建设工程可以编制二个标底
B.应力求与市场的实际变化相吻合C.属于招标文件的组成部分
D.根据国家统一计量单位、统一计算规则确定工程量
E.应密封报送招标管理机构审定
37.无效建设工程施工合同的类型(ABCE)。
A．未取得资质或超越资质等级
B．借用他人资质签订的建筑工程施工合同
C．未依法进行招投标所订立的建设工程施工合同
D．违反企业计划的建设工程施工合同
E．违法分包、转包的建设工程施工合同
38建设工程总承包合同的履行内容有（ACD）。
A．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
B．建设工程总承包合同通过招标投标方式订立
C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 E．建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定
39.合同谈判的主要内容有（ABCD）。
A．关于工程内容和范围的确认
B．关于技术要求、技术规范和施工技术方案
C．关于合同价格条款
D．关于价格调整条款
E．关于完善价格条款的问题
40.工程合同的ADR方式通常包括（ABCD）。
A．工程师裁定B．调解C．调停D．工程争议调解委员会 E．诉讼
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.工程索赔:指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
42.固定总价合同: 固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
43.合同风险: 合同中的以及由合同引起的不确定性。
44.缔约过失责任: 是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。
45.合同控制: 指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比、分析和纠正的管理活动。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.工程合同管理包括哪几个阶段？
合同签订阶段 ；合同实施阶段；索赔管理。
47.如果你负责公司的合同策划，应如何开展工作？
１）研究企业战略和项目战略，确定企业和项目对合同的要求。合同必须体现和服从企业和项目战略，项目总的管理模式对合同管理影响很大。
２）确定合同总体原则和目标。
３）分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究，列出可能的各种选择，综合分析各种的选择的利弊得失。
４）对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施。在合同策划中，有时要采取预测决策方法等。
５）在项目过程中，开始准备每一个合同招标时，以及准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
48.合同风险分配具体原则有哪些？
从工程整体效益的角度出发，最大限度发挥双方的积极性；公平合同，权责利一致；符合现代工程管理理念；符合工程惯例。
49.承包人如何进行的索赔？
1)承包人提出索赔要求。
2)工程师审核索赔报告。3)工程师与承包人协商补偿。
4)发包人审查索赔处理。
5)承包人是否接受最终索赔处理。
50.项目合同体系管理中注意做好哪几方面的协调？
工程和工作内容的完整性；技术上的协调；价格上的协调；时间上的协调；合同管理组织的协调。
51.工程变更的内容包括哪些？
对合同中任何工作工程量的改变；
任何工作质量或其他特性的变更；
工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
删减任何合同约定的工作内容；
进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务；改变原定的施工顺序或时间安排。
